315黑猫投诉-新浪旗下消费者服务平台 海南站

首页>详情

五证齐全的房子,无法通过验收,强制交房,房产证更是水中望月

发布于 2019年06月03日 14:51
  • 17347425902
  • 黑猫投诉
  • 违规交房不执行判决
  • 赔偿
  • 715700元
  • 投诉已完成
黑猫消费者服务平台 自动完成 07-05 17:01:55

距离商家最新回复已经30个自然日,期间用户未做进一步操作,系统已自动变更为“已完成”状态。如对企业处理结果有异议,可重新发起投诉。


黑猫投诉
回复 06-05 16:34:47

 您好,黑猫投诉已收到您关于 海南蓝海嘉兴置业有限责任公司 的投诉单,并已多次致电其公开联系方式,但未能联系到负责此项内容的相关负责人。未来黑猫将继续努力为您解决,如您有企业的联系方式亦可在补充投诉中添加说明,我们收到后会第一时间为您联系。感谢您对黑猫投诉平台的支持。


黑猫消费者服务平台 商家处理中 06-05 16:33:33

已分配商家 黑猫投诉


黑猫消费者服务平台 商家未匹配成功 06-04 14:39:37

您投诉的商家 海南蓝海嘉兴置业有限责任公司 未匹配成功,我们将尽快帮您寻找商家,推进其处理投诉,请保持手机畅通并留意官方消息推送。


黑猫消费者服务平台 审核通过 06-04 14:39:37


发起投诉 06-03 14:51:46

今春看又过,何日是归年?已想不起过了多久的时间了,走了多远的路,我们一直努力着,就是想有个合法的属于自己的家,就算再累也是幸福的,那些风雨中受过的罪,黎明前受过的苦,午夜中经历的艰辛,血一滴汗一点赚来的血汗钱撑起了留在这个城市的念想,有一套自己的房子,曾几何时,从过去到现在也从未放弃,这有错吗?这是我们最大的心愿,然而,我们广大业主于2015年12月份以来陆续购置了位于海口市秀英区秀英大道36号的蓝海瑞园(一期)房屋,并与开发商(海南蓝海嘉兴置业有限责任公司,以下简称“开发商”)签订了具有法律效力的《海口市商品房买卖合同》,合同约定交房期限为2017年6月30日前,但开发商交房时间一拖再拖,至今都未合法交房。 直到2018年7月17日开发商用快递的方式寄出了收楼通知书,强制业主收未经过政府部门综合竣工验收备案的房子,很多业主被迫收房,逾期交房的违约金至今大部分业主没有拿到。当初购房时该楼盘是“五证齐全”的,可是后来发现小区内竟还存在一处未拆迁的钉子户小白楼。更让广大业主心寒的是,小区业主共有的公共区域内的钉子户“小白楼”直到现在还未拆除,而且根本没有要拆除的迹象,开发商更是一再拖延不做任何回复。我们用辛苦的血汗钱买的房子真是无处诉苦,“五证齐全”的房子竟然也能有这么大的问题?!!!报建的小区规划设计图上小白楼是不存在的,所以小白楼的存在直接造成规划等不能通过验收!无法拿到政府部门综合竣工验收备案文件,至于房产证能够何时拿到更是遥遥无期。那个曾经最大的心愿,留在这个城市的念想荡然无存,对于在城市奋斗的年轻人来讲,房子象征着希望,是一份执着,一份对于留下来的支持,难道海南岛该忘却离开了吗? 小区业主通过与开发商商谈,政府投诉、上访,以及法律诉求各种手段,小白楼问题仍旧得不到有效的回复和解决。 最后走投无路的业主被逼着地把开发商告到了法庭,又是辗转近一年的时间,海南省海口市中级人民法院于2019年5月13日对蓝海瑞园业主和开发商的民事纠纷案做出了二审终审判决,根据判决书的要求,开发商应于判决生效的10日内把涉及房屋的逾期交房的违约金给付到业主。2019年6月2日,涉及房屋业主来到蓝海瑞园小区售楼部领取违约金,却被要求必须签下带有附加条款的所谓的《和解协议》方能领取违约金,和解协议条款中要求我们放弃终审法院已生效判决的所有债权,放弃申请执行该生效判决等等权利!


声明:
1.以上内容仅代表投诉者本人,不代表黑猫投诉立场。
2.未经授权,本平台案例禁止任何转载,违者将被追究法律责任。
3.黑猫投诉处理投诉不收取任何费用,凡以黑猫投诉名义收费的均为冒充、欺骗行为,请及时报警并与黑猫官方反馈。举报邮箱 heimaotousu@vip.sina.com。
4.请大家选择官方渠道解决消费纠纷,不要轻信第三方机构或个人办理退费以免受骗。请不要随意通过QQ或微信等方式添加陌生人,更不要给陌生人汇款,谨防被骗,如遇诈骗请及时报警。

《文明诚信投诉公约》

我要投诉

24小时有效投诉13445

累计有效投诉18070942

黑猫投诉
黑猫投诉
官方邮箱:heimaotousu@vip.sina.com

合作机构

中国标准化研究院
国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心
APP风险检测
新浪人民调解委员会
中国质量万里行促进会
金盾
新京报智库

合作媒体

新华社 人民网 央视财经 中国消费者报 工人日报 法治日报 消费日报 证券日报 中国交通广播 央广网经济之声天天315
财经网 中国商网 华夏时报 经济观察报 中国经营报 中国网财经 中国科技投资 中国食品报 中国质量新闻网 中国质量报告
新京报 北青网 千龙网 新闻晨报 新快网 鲁网 山东商报 泰山财经 齐鲁晚报 钱江晚报
燕赵都市报 潇湘晨报 金陵晚报 安徽商报 陕西日报 中国城市新闻网 今日女报 消费者报道 差评

合作律所

  • 北京浩云律师事务所
  • 北京京师律师事务所
  • 北京中闻律师事务所
  • 北京道可特律师事务所
  • 岳成律师事务所
  • 广东保典律师事务所
  • 泽普律师事务所
  • 北京亿中律师事务所

重要提示